AGB Maler Gysling – Allgemeine Geschäftsbedingungen

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) – Gysling GmbH

1. Geltungsbereich

Diese AGB gelten für alle Dienstleistungen (Malerarbeiten, Renovationen, digitales Marketing/Google Ads und weitere Services) der Gysling GmbH (nachfolgend „GmbH“). Mit der Auftragserteilung erkennt der Kunde diese Bedingungen an.

2. Offerten und Vertragsschluss

• Offerten sind, sofern nicht anders vermerkt, 30 Tage gültig.

• Ein Vertrag kommt durch die schriftliche Annahme der Offerte (E-Mail genügt) oder durch die Unterzeichnung eines Projektvertrages zustande.

  
  

3. Leistungen und Mitwirkungspflicht

• Die GmbH verpflichtet sich zur sorgfältigen Ausführung der vereinbarten Arbeiten.

• Malerarbeiten: Der Kunde sorgt für freien Zugang zu den Arbeitsbereichen.

• Digital Services (Google Ads): Der Kunde stellt notwendige Zugänge und Informationen rechtzeitig bereit. Die GmbH schuldet den professionellen Einsatz, aber keinen spezifischen wirtschaftlichen Erfolg (z. B. Umsatzgarantie).

4. Preise und Zahlungsbedingungen

• Alle Preise verstehen sich in CHF, zzgl. MwSt. (falls nicht anders deklariert).

• Rechnungen sind innerhalb von 10 Tagen rein netto zu bezahlen.

• Die GmbH ist berechtigt, für Materialkosten oder bei Projektstart Akontozahlungen (Vorauskasse) zu verlangen.

5. Termine und Verzug

• Terminzusagen sind Richtwerte, sofern sie nicht ausdrücklich als Fixtermin garantiert wurden.

• Bei witterungsbedingten Verzögerungen (Malerarbeiten aussen) verschieben sich die Termine angemessen.

6. Gewährleistung und Mängel

• Mängel bei Handwerksleistungen sind der GmbH innerhalb von 7 Tagen nach Abschluss der Arbeiten schriftlich zu melden.

• Es gelten die Bestimmungen des Schweizer Obligationenrechts (OR) sowie, falls vereinbart, die einschlägigen SIA-Normen.

• Die GmbH hat das Recht auf Nachbesserung.

7. Haftungsausschluss

• Die GmbH haftet nur für vorsätzlich oder grobfahrlässig verursachte Schäden.

• Die Haftung für indirekte Schäden, Folgeschäden (z. B. Betriebsausfall) oder Datenverlust bei digitalen Dienstleistungen wird im gesetzlich zulässigen Rahmen ausgeschlossen.

8. Urheberrecht und Nutzungsrechte

• Erstellte Inhalte (Grafiken für Ads, Texte, Fotos von Baustellen) bleiben Eigentum der GmbH, sofern die Nutzungsrechte nicht ausdrücklich übertragen wurden.

9. Datenschutz

• Die GmbH verarbeitet personenbezogene Daten strikt nach dem Schweizer Datenschutzgesetz (DSG). Daten werden nur zur Vertragserfüllung genutzt.

10. Gerichtsstand und anwendbares Recht

• Es gilt ausschliesslich Schweizer Recht.

• Gerichtsstand ist der Sitz der GmbH (Dietikon).